下载文档
7.1工程计价按照相关规定进行编制。
7.2人工工资按照相关文件规定的综合工资单价计取，材料价格按照施工同期的预算价、信息价和市场价格执行。
7.3具体工程量以甲方签证单为准。
八、工期
在以下情况下，工期可以顺延：
8.1不可抗力因素引起的停工，包括国家政策调整、战争、动乱、爆炸、火灾以及洪水、地震等自然灾害，或者工程所在地降雨量达到一定标准，停水或停电时间超过一定小时数。
8.2因非乙方原因造成的乙方关键工序延误，工期可以根据实际情况顺延。
8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不顺延，费用由乙方承担。
8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。
九、工程款支付
9.1工程完工后，甲方在一定时间内支付工程预算价的一定比例。
9.2工程结算办理完毕后，甲方支付结算总价的一定比例，工程保修金留在结算总价中，一年后如无质量问题，全额返还保修金。
十、违约责任
10.1根据本合同约定承担违约责任，合同未约定的，按照合同法和相关法规执行。
10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。
十一、安全生产和文明施工
认真执行国家和地方有关建筑施工安全生产条例和规定，按照建设单位的要求进行安全管理，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。
十二、争议解决
本合同履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。
十三、其他
乙方应按国家规定及时支付民工工资，如乙方承建的工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等问题，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式多份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效。
甲方：（签名）
乙方：（签名）
日期：（年月日）
房主(甲方)：
承建人(乙方)：
根据中国合同法和建筑法的相关规定，结合本房屋修建工程的具体情况，为明确甲乙双方在房屋修建工程中的权利和义务，双方友好协商，在平等自愿的前提下共同签订本合同。
第一条，工程说明。
甲方计划修建一座两层半的私人房屋。房屋的层高分别为：第一层3.6米，第二层3.3米，第三层3.0米。建筑面积约为260平方米。
第二条，承建方式及施工准备。
1. 甲方按照包工不包料的方式，将房屋建筑主体工程（包括泥工、木工、水电工）承包给乙方进行施工。
2. 甲方应及时提供房屋工程所需的全部材料及辅助料，并负责水电到工地。
3. 乙方自带建筑所需的一切工具和设备，包括施工器械和遮雨措施，以确保施工质量和进度不受天气的影响。
第三条，建房工期。
本工程从月开始，最迟于年底完成整体工程。
第四条，工程任务、单价及付款方式：
1. 整体建筑任务包括基础砌筑、主体工程、室内外墙面搪糊、室内及楼梯地板砖安装、室内外地坪处理、上下水管道、厕所、便盆、电路、闭路电视线等预埋安装。
2. 房屋修建价格按建筑面积计算，单价为每平方米 写。
3. 付款方式：基础和地圈梁浇筑完成后预付元；每层楼面层现浇完成后各预付 元；待工程全部完工后，经双方检查无质量问题，支付余下的工款。
使用微信扫码付款